Из-за режима ЧС, объявленного на территории Амурской области летом 2021 года и подъема уровня реки Амур до отметок опасного природного явления, подрядчик не успел закончить работы по строительству детского сада в селе Екатеринославка

Арбитражный суд Амурской области удовлетворил исковые требования ООО «Интера» к МДОБУ «Детский сад № 3 с. Екатеринославка «Дюймовочка», установив сроком выполнения работ  по строительству детского сада 01 марта 2022 года.

08 мая 2020 года, в рамках государственной программы «Развитие образования Амурской области», между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Детский сад № 3 с. Екатеринославка, «Дюймовочка» и ООО «Интера» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству детского сада в с. Екатеринославка Октябрьского района Амурской области. Цена контракта составила 121 810 250,19 рублей, срок окончания работ изначально определялся на 30 апреля 2021 года, но в связи с неблагоприятными погодными условиями – продолжительными дождями и ливнями в течение летних и осенних месяцев 2020 года, был перенесен на 31 августа 2021 года.

Однако, ввиду введения с 26 мая 2021 года на территории Амурской области режима ЧС регионального характера - возникновение комплекса метеорологических, гидрологических явлений и подъем уровня реки Амур до отметок опасного природного явления, подрядчик три месяца не мог приступить к производству земляных работ на объекте. В месте производства работ наблюдалось подтопление грунтовыми водами, проводимая водоотводная работа не приносила должных результатов, разработка траншей, с последующей укладкой кабелей, была не возможна. Уровень грунтовых вод снизился до приемлемых отметок лишь 26 августа 2021 года.

В связи с такими обстоятельствами у подрядчика не было возможности в установленный контрактом срок исполнить обязательство по выполнению строительно-монтажных, общестроительных работ по окончанию строительства детского сада. Действуя благоразумно, подрядчик извещал заказчика о вынужденной приостановке выполнения работ на период действия ЧС.

С учетом изложенного, поскольку стороны не могли предвидеть возникновение чрезвычайной ситуации на территории Амурской области, суд считает, что истец доказал наличие существенного изменения обстоятельств контракта и полагает разумным и обоснованным установить срок выполнения работ контракту до 01 марта 2022 года.

Опубликовано: 03.03.2022 09:44 Обновлено: 03.03.2022 09:44